Проект договор №

Проект договор №

Проект договор №Проект договор.

«___» ____________ 2012 года.

Специализированное государственное автономное учреждение Калужской области «Лесопожарная служба Калужской области» (СГАУ КО «Лесопожарная служба Калужской области»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Жукова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________ _______________________________________________________________________________ ,именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________ _________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику на условиях настоящего Договора бульдозерное оборудование для трактора МТЗ-80/82 (ПКУ-0,8, ПКУ-0,8-5,04, ПКУ-0,8-17) ___________________ (далее по тексту — «Продукция»), в количестве согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик — принять указанную Продукцию и оплатить ее.

1.2. Продукция поставляется для прокладки минерализованных противопожарных полос и их обновление, а также для создания противопожарных разрывов.

^ 2. Обязательства сторон.

2.1. Поставщик обязуется.

2.1.1. Поставить Продукцию надлежащего качества, в ассортименте и количестве, согласно Спецификации, в согласованные сроки в соответствии с условиями настоящего Договора. Поставщик вправе поставить Продукцию досрочно, поштучно.

2.1.2. Предоставить Заказчику всю необходимую документацию на поставляемую Продукцию, в т.ч. сертификат соответствия/декларацию о соответствии (в случаях, когда Продукция подлежит обязательной сертификации.

2.2. Заказчик обязан.

2.2.1. Совершить необходимые действия, обеспечивающие принятие Продукции, поставленной в соответствии с настоящим Договором.

2.2.2. Оплатить стоимость Продукции, согласно раздела 3 настоящего Договора.

^ 3. Цена и порядок расчетов.

3.1. Цена одной единицы поставляемой Продукции в комплектации зафиксирована в Спецификации и составляет ________________ (____________________________________) рублей ___ копеек, в том числе 18% НДС — ____ (___________________________________) рублей.

3.2. Общая сумма настоящего Договора составляет ___________ (_______________ ________________________) руб. 00 коп, в том числе 18% НДС — _____ (__________________________) рублей.

3.3. Цена является твердой и пересмотру сторонами не подлежит.

3.4. Цена включает в себя стоимость Продукции, все налоговые и иные обязательные платежи, транспортные расходы по доставке Продукции по адресам поставки указанным в Спецификации и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложении №1), предпродажную подготовку.

3.5. Плательщиком является Заказчик, который производит оплату путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поставки Продукции, подтверждаемой актом приема-передачи Продукции, предоставления счет – фактуры и других сопроводительных документов.

3.5. Оплата осуществляется Заказчиком в установленном порядке согласно реквизитам Поставщика, указанным в п. 11 Договора. Датой оплаты Продукции считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

^ 4. Порядок поставки.

4.1. Поставщик обязуется доставить Продукцию в адреса поставки (Спецификация Приложение №1) для передачи их Заказчику: до 20 декабря 2012г.

4.2. Доставленная Продукция передается при предъявлении представителем Заказчика (получателя) надлежаще оформленной доверенности формы М-2 или формы М-2а, утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.97 № 71а. При отсутствии доверенности, а также ее неправильном оформлении транспортные средства не отгружаются, а Поставщик за нарушение сроков передачи Продукции ответственности не несет.

4.3. Одновременно с передачей Продукции Поставщик принимает на себя обязательство передать Покупателю принадлежности Продукции и относящиеся к ней следующие документы (сопроводительные документы.

— оригинал паспорта на товар.

4.4. Обязательства Поставщика по передаче Продукции, ее принадлежностей и относящихся к ней документов в собственность Заказчика считаются исполненными с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи.

4.5. При получении Продукции Заказчик проверяет соответствие Продукции сведениям, указанным в сопроводительных документах и акте приема-передачи, а также принимает Продукцию с соблюдением правил, предусмотренных законодательством.

4.6.Если к моменту передачи Продукции окажется, что Поставщиком не выполнены условия по передаче отдельных предметов, входящих в комплект Продукции (в т.ч. дополнительное оборудование) или Продукция не соответствуют сведеньям, указанным в сопроводительных документах, Заказчик вправе отказаться от принятия Продукции и ее оплаты, до момента восполнения недостающего или устранения допущенных недостатков Поставщиком, при этом Поставщик в течении 30 календарных дней обязан допоставить недостающее или устранить допущенные нарушения.

4.7. В случае обнаружения несоответствия Продукции по количеству и/или комплектности Заказчик вносит соответствующие замечания в Акт приема-передачи.

^ 5. Качество и комплектность Продукции.

5.1. Продукция, поставляемая по настоящему Договору, должна соответствовать по качеству государственным и отраслевым стандартам, техническим условиям изготовителя Продукции.

5.2. При поставке Продукции Поставщик обязан предоставить сертификат соответствия на поставляемую продукцию.

5.3. Комплектность Продукции должна соответствовать целевому назначению Продукции.

^ 6. Упаковка и маркировка.

6.1. Поставщик обязан обеспечить упаковку Продукции, способную предотвратить ее от повреждения, коррозии или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения.

Упаковка и маркировка Продукции, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать специальным требованиям, предусмотренным в технических условиях изготовителя Продукции и ведомственных нормативных актах.

7.1. Поставщик гарантирует, что передаваемая Заказчику Продукция является новой, не имеет недостатков качества материалов и сборки.

7.2.Поставщик предоставляет гарантию качества на Продукцию, на срок 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента поставки и подписания акта приема-передачи Продукции.

7.3. Гарантийный срок на Продукцию исчисляется с момента продажи Продукции Заказчику.

7.4. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в паспорте Продукции штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

7.5. Предоставляемая Поставщиком гарантия качества означает ответственность Поставщика за недостатки качества и в зависимости от обстоятельств, предполагает замену или ремонт неисправных деталей Продукции. Замененные детали переходят в собственность Поставщика.

7.6. Гарантия качества распространяется на комплектующие Продукции и считается равной гарантийному сроку на Продукцию и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на Продукцию.

7.7. Гарантия утрачивает силу в следующих случаях.

-при нарушении Заказчиком условий эксплуатации Продукции, в частности, указанных в инструкции по эксплуатации, а также при несоблюдении требований Заказчиком, содержащихся в техническом паспорте.

7.8. Гарантийным является случай дефекта (потери работоспособности) любого из внутренних компонентов гарантийного оборудования за исключением случаев.

-внешних механических повреждений, включая случайные.

-повреждений, полученных в результате использования неоригинальных запасных частей и принадлежностей, обслуживания или модификации оборудования кроме как авторизованным сервисным центром.

-дефектов, возникших как следствие очевидных нарушений условий эксплуатации, в том числе в результате замерзания, а также воздействия огня и высоких температур, агрессивных веществ, за исключением узлов и деталей, для которых такое воздействие является нормальным в процессе эксплуатации.

-дефектов, возникших в результате нормального износа/старения расходных компонентов и материалов.

7.9. Недостатки, обнаруженные в Продукции, устраняются Поставщиком в срок до 30 (тридцати) дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего письменного требования, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих.

^ 8. Приемка Продукции.

8.1. Днем исполнения обязательств по поставке Продукции считается дата приемки Продукции согласно приемо-сдаточному акту по количеству, качеству и комплектности, подписанного уполномоченными на то представителями Сторон, либо в случаях, согласованных Сторонами, это дата подписания товарно-транспортной накладной.

8.2. При доставке Поставщиком Продукции в таре Заказчик вправе требовать вскрытия тары и проверки количества товарных единиц в каждом месте.

Приемка Продукции, поступившей в исправной таре, по количеству товарных единиц в каждом месте, а также по качеству, комплектности и ассортименту, производится Заказчиком в момент вскрытия тары, но не позднее 10 дней после доставки.

8.3. Приемка Продукции производится уполномоченными на то Заказчиком компетентными лицами, несущими ответственность за строгое соблюдение правил приемки Продукции.

8.4. Приемка Продукции по количеству, качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, другими обязательными для сторон правилами, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим количество, качество и комплектность поставляемой Продукции — товарно-транспортной накладной, спецификацией, описью, упаковочными ярлыками, транспортным паспортом, сертификатом соответствия (декларацией о соответствии), удостоверением о качестве и другое. Отсутствие указанных документов или некоторых из них не приостанавливает приемку Продукции. В этом случае составляется акт о фактическом наличии, качестве и комплектности поступившей Продукции и в акте указывается, какие документы отсутствуют.

Поставщик в течение 10 рабочих дней обязан представить недостающие документы, указанные в акте.

8.5. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившей Продукции, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, образцам, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество Продукции, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку и составляет акт, в котором указывает количество осмотренной Продукции и характер выявленных при приемке дефектов.

Если в процессе приемки будет обнаружена недостача, то Заказчик обязан приостановить приемку, обеспечив сохранность Продукции, а также принять меры к предотвращению ее смешения с другой однородной Продукцией. О выявленной недостаче составляется акт за подписями лиц, производивших приемку Продукции.

Одновременно с приостановлением приемки Продукции Заказчик обязан вызвать уведомлением (телефонограммой) для участия в продолжении приемки Продукции и составления двухстороннего акта представителя Поставщика. В случае неявки представителя Поставщика по вызову Заказчика, последний продолжает приемку Продукции самостоятельно. В этом случае Поставщик утрачивает право на предъявление претензий к Заказчику.

8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим разделом, стороны руководствуются Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совмине СССР от 15.06.1965г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совмине СССР от 25.04.1966г. № П-7.

^ 9. Ответственность сторон.

9.1. Стороны несут ответственность за нарушение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.2. При поставке Продукции ненадлежащего качества, Поставщик обязан после получения соответствующего уведомления от Заказчика без промедления заменить товар на аналогичный надлежащего качества. В случае невыполнения указанной обязанности, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные Гражданским кодексом РФ.

9.3. При недопоставке Продукции Заказчик вправе потребовать передачи ему недостающего количества товара в установленный Заказчиком срок.

9.4. При поставке некомплектной Продукции, Заказчик вправе требовать доукомплектования Продукции за счет Поставщика. Разумный срок доукомплектования устанавливается соглашением Сторон.

Если Поставщик в срок, установленный Сторонами, не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товара, Заказчик вправе по своему выбору.

— потребовать замены некомплектного товара на комплектный.

— отказаться от исполнения настоящего Договора.

9.5. При передаче Поставщиком Заказчику подлежащего затариванию и (или) упаковке товара без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать продукцию либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку.

9.6. При передаче Поставщиком предусмотренных настоящим Договором товаров в ассортименте, не соответствующем настоящему Договору, Заказчик вправе отказаться от их принятия и оплаты. Если Поставщик передал Заказчику наряду с товарами, ассортимент которых соответствует настоящему Договору, товары с нарушением условия об ассортименте, Заказчик действует в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ.

9.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик выплачивает Поставщику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансировании Центрального банка РФ. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансировании Центрального банка РФ. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение произошло из-за обстоятельств, признаваемых правовой практикой обстоятельствами форс-мажор, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия, препятствующие выполнению обязательств по настоящему договору и возникшие после заключения настоящего Договора. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

10.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в письменном виде уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств, включая предположительную длительность периода, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается уполномоченными на то государственными органами. Непредставление соответствующего документа лишает заинтересованную Сторону права ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы.

^ 11. Урегулирование разногласий.

11.1. При возникновении претензий по недостаткам Продукции, которые не были выявлены при сдаче — приемке Продукции, Заказчик обязан направить Поставщику претензию в письменном виде с уведомлением о вручении.

11.2. Все споры и разногласия, возникающие по исполнению настоящего Договора, решаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 10 рабочих дней.

11.3. Вопросы, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

^ 12. Срок действия Договора.

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами (Заказчиком и Поставщиком) и действует до «29» декабря 2012 года, а в части неисполненных обязательств до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договора.

^ 13. Порядок изменения, расторжения Договора.

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке предусмотренном действующем законодательством Российской Федерации.

^ 14. Прочие условия.

14.1. Все приложения, дополнения, изменения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

14.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Если в результате изменения законодательства какие-либо положения настоящего Договора утратят свою силу, Стороны обязуются согласовать порядок исполнения настоящего Договора; при этом все остальные его положения остаются обязательными для Сторон.

14.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

14.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Приложение № 1 к настоящему Договору является его неотъемлемой частью.

^ 15. Адреса и реквизиты сторон.

Проект договор № г. Калуга «Поставщик», в лице, действующего на основании, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) по итогам проведенного.

Проект договора по Лот №1 договор № «Поставщик», в лице, действующего на основании с другой стороны, на основании Протокола от № открытого аукциона в электронной форме.

Проект договор № на поставку двух автомобилей грузопассажирских «Поставщик», в лице, действующего на основании, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее.

Проект договора по Лот №1 договор № на поставку боров стоматологических «Поставщик», в лице, действующего на основании с другой стороны, на основании Протокола от № открытого аукциона в электронном виде.

Проект договора по Лот №1 договор № на поставку мебели для зуботехнической лаборатории «Поставщик», в лице, действующего на основании с другой стороны, на основании Протокола от № открытого аукциона в электронном виде.

Проект договора по Лот №1 договор № на поставку материалов для протезирования полости рта «Поставщик», в лице, действующего на основании с другой стороны, на основании Протокола от № открытого аукциона в электронном виде.

Проект договор № «Уполномоченная организация», в лице, действующего на основании, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола.

Разместите кнопку на своём сайте: Документы.

База данных защищена авторским правом 2000-2014 При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации. обратиться к администрации.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector